le golf de Longwy fait son marche d'appel d offre pour 2014

Pour les curieux et les motivés, voici  le dossier que s'offre "pour Noel", le Golf de Longwy.
Un espoir de finir ce projet encombrant, avec notre argent dit "public".....
Les elections municipales ne sont pas loin......
.Mais ce projet  va faire tache...dans les communes......de la com com de Longwy..


Bonne lecture,les aventuriers des dossiers

Dans 525 jours, tout sera fini.......................C EST ECRIT.  EN ROUGE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact
CCAL
2 rue de Lexy, CS 11432, Rehon
Point(s) de contact: M. Guillain Leclercq
À l'attention de: Jean Claude Guillaume – président
54414 Longwy Cedex
FRANCE
Téléphone: +33 382260300
E-mail: ccal.techniques@cc-longwy.fr
Fax: +33 382260301
Adresse(s) internet:
Adresse du profil d’acheteur:
Accès électronique à l'information:
Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique:

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: auprès du ou des points de contact susmentionnés

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: auprès du ou des points de contact susmentionnés

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: auprès du ou des points de contact susmentionnés
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.3) Activité principale
Services généraux des administrations publiques
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non

Section II: Objet du marché

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Travaux d'achèvement du golf intercommunal 18 trous
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Travaux
Exécution
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: rue de la Croix Chaudron, lieudit Senelle, 54400
Longwy.
Code NUTS FR411
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
travaux d'achèvement du golf intercommunal 18 trous

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45112500, 45223000, 45112710, 45232120, 77310000
II.1.7) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
II.1.8) Lots
Division en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale:
parcours de golf comprenant 9 trous école et 18 trous, d'une superficie de
128 hectares
II.2.2) Information sur les options
Options: non
II.2.3) Reconduction
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
en jours: 525 (à compter de la date d’attribution du marché)
Information sur les lots
Lot nº: 1
Intitulé: terrassement, ouvrages spécifiques, plantations
1) Description succincte
Terrassement, ouvrages spécifiques, plantations
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45112500
Lot nº: 2
Intitulé: arrosage automatique
1) Description succincte
Arrosage automatique
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45232120
Lot nº: 3
Intitulé: entretien du parcours
1) Description succincte
Entretien du parcours avant ouverture au public
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
77314000
Lot nº: 4
Intitulé: vrd et bâtiments
1) Description succincte
vrd et bâtiments (serrurerie, étanchéité, électricité, plomberie,
isolation thermique, plâtrerie, peinture)
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45200000

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés:
le versement de l'avance au titulaire est conditionné à la constitution par ses soins d'une garantie à première demande portant sur tout le remboursement de l'avance, ou d'une caution personnelle et solidaire.
le titulaire est soumis à une retenue de garantie égale à 5% du montant
(TTC) de chaque acompte et du solde, dans les conditions de l'article 101 et suivants du code des marchés publics. La retenue de garantie est remboursée conformément à la loi no 2013-100 du 28.3.2013 et à son décret d'application no 2013-269 du 29.3.2013
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
financement sur budget propre de la communauté de communes.
paiement : paiement effectué au vu d'une demande adressée chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent, dans le délai et les conditions précisées par la loi no 2013-100 du 28.3.2013 et son décret d'application no 2013-269 du 29.3.2013. En cas de dépassement du délai de paiement, l'opérateur économique aura droit au versement d'intérêts moratoires (taux de refinancement de la BCE majoré de 8 points), ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
avance :
Sauf renonciation du titulaire exprimée dans l'acte d'engagement, une avance lui est consentie, dans les conditions des articles 87 à 90 du code des marchés publics, sur la part du marché qui ne fait pas l'objet de sous-traitance, à hauteur de 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché.
Le versement de l'avance au titulaire est conditionné à la constitution par ses soins d'une garantie à première demande portant sur tout le remboursement de l'avance, ou d'une caution personnelle et solidaire.
Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65 %
du montant du marché.
acomptes
la périodicité du versement des acomptes est fixée à un mois.
Retenue de garantie
le titulaire est soumis à une retenue de garantie égale à 5% du montant
(TTC) de chaque acompte et du solde, dans les conditions de l'article 101 et suivants du code des marchés publics. La retenue de garantie est remboursée conformément à la loi no 2013-100 du 28.3.2013 et à son décret d'application no 2013-269 du 29.3.2013.
prix :
Prix définitif, ferme et actualisable (sur la base de l'index national
Travaux publics TP 01 " index général tous travaux "), forfaitaire pour les lots 1 et 4 et unitaire pour les lots 2 et 3

III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
groupement solidaire ou conjoint. Le mandataire devra être solidaire des autres membres du groupement.
Il ne sera pas possible de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membres d'un ou plusieurs groupements, ou en qualité de membre de plusieurs groupements

III.1.4) Autres conditions particulières
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: - lettre de candidature
- déclaration attestant que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics (formulaire DC 1) ;
- les renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L 5212-1 et suivants du code du travail.
- copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire
III.2.2) Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: au titre de ses capacités financières : le chiffre d'affaire (H.T.) des 3 derniers exercices disponibles, comprenant le chiffres d'affaires global et la part du chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché. Si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour justifier de sa capacité financière, ce renseignement, il peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur.
III.2.3) Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
- présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant,
l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
- déclaration appropriée des banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
- indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de la conduite de travaux de même nature que celle du marché.
- certificats de qualification professionnelle. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser les travaux.
- au titre de ses capacités techniques :
- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

Section IV: Procédure

IV.1) Type de procédure

IV.1.1) Type de procédure
Ouverte

IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants des critères énoncés ci-dessous
1. valeur technique 60%
2. prix 40%
IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif
Documents payants: non

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
3.2.2014 - 14:00

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
français.
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
en jours: 120 (à compter de la date limite de réception des offres)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1) Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: non
VI.3) Informations complémentaires
conditions d'obtention du dossier de consultation:
Le DCE est remis gratuitement aux candidats.
Il sera à retirer :
Soit par voie dématérialisée sur le site internet www.klekoon.com: pour tout éventuel problème lors du téléchargement, les candidats peuvent contacter cette plateforme via leur site internet.
Soit auprès des guichets de la CCAL ouverts à partir du jeudi 2.1.2014,
aux horaires suivants : 8:30 à 12:00 et 14:00 à 17:30 (guichet fermé samedi et dimanche).
Soit par demande écrite à la CCAL (courrier, ou mel avec accusé de réception ou télécopie avec accusé de réception, voir coordonnées à l'article 2.1), qui transmettra alors le DCE par voie postale au candidat
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 20.12.2013.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Nancy
5 place de la Carrière, CO n° 38
54036 Nancy
E-mail: greffe.ta-nancy@juradm.fr
Téléphone: +33 383174343
Fax: +33 383174343
Organe chargé des procédures de médiation
Comité consultatif de règlement amiable des litiges
Préfecture de Région Lorraine – 9 place de la Préfecture, BP 711014
57034 Metz
Téléphone: +33 387348734
Fax: +33 387325739
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
Tribunal administratif de Nancy
5 place de la Carrière, CO n° 38
54036 Nancy
E-mail: greffe.ta-nancy@juradm.fr
Téléphone: +33 383174343
Fax: +33 383174343
VI.5) Date d’envoi du présent avis:
20.12.2013

le patrimoine du golf

le golf de Longwy cache son patrimoine foncier........................
80% du site golfique, restant à finir, est en friche
pour preuve: 
les greens: 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,16,17et 18  ne sont pas commencés., rendus à la nature.......
Sur le week end,du 14 et 15 septembre, les 2 parcours découverte proposés ont permis aux nombreux visiteurs et visiteuses de se faire une raison............. .... le golf international de longwy creuse son 19 eme trous: le trou financier

journée du patrimoine 2013

L’édition 2013 des Journées Européennes du Patrimoine est placée sous le thème de la protection de notre patrimoine.




A cette occasion, nous invitons la population de la Communauté de Communes de l'Agglomération de Longwy à s'inscrire dans une démarche de défense de son patrimoine local naturel... et financier en visitant le site et les installations en friches du golf ‘’18 trous’’.



Cela permettra aux citoyens de l’agglomération de Longwy de découvrir l’utilisation faite de leur patrimoine commun et le gâchis des deniers publics, leurs impôts ! Plus de 4 millions d’euros ont été votés à la CCAL pour achever ce 18 trous, et ils seront insuffisants !...



Le sujet du golf va s’inviter lors des prochaines élections municipales : cette visite s’adresse aussi aux élus actuels et aux futurs candidats, afin qu’ils se fassent leur propre idée de la situation réelle du site du 18 trous.



Deux rendez-vous sont fixés :



• Samedi 14 septembre à 15 h et dimanche 15 septembre à 10 h.

• Durée de la visite : de 1h30 à 2h.

• Prévoir des chaussures de marche ou de sport, voire des bottes, porter des chemises ou des tee-shirts à manches longues…et peut-être le KWay.



Lieu de regroupement : route départementale 201 reliant Mexy à Haucourt-Saint-Charles, sur le parking situé à gauche, au niveau du panneau d’entrée de localité indiquant ‘’ Saint-Charles’’.



De l’avis des habitants qui ont déjà fait cette visite : « c’est une belle ballade », « on en apprend beaucoup », « quel gâchis »… à vous de vous faire votre opinion !



Association contre le golf de Longwy : 03 82 23 78 70 et contrelegolf@gmail.com

golf de longwy ,le frere du Titanic

tout a ete dit sur ce projet , le futur ex probable surement GOLF DE LONGWY, nous la joue version Titanic

RE appel d offre bis Décembre 2012

Pour infos, La CCAL de longwy a lancé un avis à candidature pour re finir ce golf à 27 trous+1 trou financier


On jongle avec les millions......
Y A T-IL UN CANDIDAT POUR FINIR CE GOLF A 28 TROUS ??????

Maître d'ouvrage : CCAL

Objet du marché : avis d'appel à candidatures. Procédure adaptée restreinte (articles 28 et 74 du code des marchés publics). Marché de maîtrise d'oeuvre pour les travaux d'achèvement de construction du golf. Parcours du golf, ses ouvrages annexes tels que les locaux de maintenance et parkings
Descriptif

Département de publication : 54
Annonce No 12-240574
Services- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CCAL.
Correspondant : jean Claude GUILLAUME - président, 2 rue de Lexy CS 11432 Réhon 54414 Longwy Cedextél. : 03-82-26-03-00télécopieur : 03-82-26-03-01courriel : ccal.techniques@cc-longwy.fr.

Lieu d'exécution : longwy, 54400 Longwy.
Caractéristiques principales :
mission de maîtrise d'œuvre pour travaux d'achèvement du parcours du golf, des voiries et parkings et des locaux de maintenance

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le projet occupera 3 zones ainsi caractérisées :

- zone 1 : vallées de senelle et croix chaudron fortement impactées par l'implantation des anciennes installations sidérurgiques,

-Zone 2 : le plateau de l'ancien crassier,

- zone 3 : les espaces boisés où la présence de vestiges sidérurgiques est nettement moins marquée.

Le dénivelé global entre la zone 1 et les zones 2 et 3 est de l'ordre d'une centaine de mètres.

Superficie du golf : environ 125 ha.

Travaux d'achèvement du golf :

- terrassement et ouvrages spécifiques,

- plantations,

- arrosage automatique,

- apport en terre végétale.

Achèvement des locaux de maintenance, aménagement du parking de la partie basse et rampe d'accès au club house (enrobés, bordures et éclairage).

Valeur estimée : 3 624 000.00 euros ht ?....................C est vraiment qu'une estimation....il faut aller sur site pour voir.......................

Calendrier prévisionnel :
Apd : 1er trimestre 2013
Dce : 2e trimestre 2013
Travaux : 2e semestre 2013 - fin 2014

Cette mission répondra aux conditions de la loi MOP sur les marchés de maîtrise d'œuvre qui sera une mission complète décomposée comme suit :
- les études d'avants projets détaillés,
- les études de projet,
- l'assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux,
- la direction de l'exécution du contrat comprenant le visa des plans d'exécution des entreprises,
-L'Assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception,
-En complément, la mission comprendra l'ordonnancement, le pilotage et la coordination de chantier.
Contenu du programme :
-Travaux d'achèvement du parcours du golf,
-Travaux de parachèvement et remise en état du parcours école et practice,
-Travaux de réalisation du parking et de la rampe d'accès au club-house,
-Travaux de remise en état et d'achèvement des installations de maintenance.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 1.e.r février 2013.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Date limite de réception des candidatures :
15 janvier 2013, à 12 heures.

equation mathématique

Nous lançons un appel à nos amis mathématiciens,


Est il possible d'avoir une équation pour définir ce projet GOLFIQUE afin d' en mesurer les conséquences tant sur le domaine social, économique, écologique...


pour tout contact, utiliser le blog  ou contrelegolf@gmail.com


merci

billet d'humeur

Dans  Golf,  il y a  en 2 sous entendus

1°
Une activité relaxante, technique et passionnante, on  y joue souvent entre gens de bonne compagnie.

2°
Une gigantesque pelouse parsemée de piquets, et comme c’est vert du sol au plafond, un golf vous délivre une image de naturel .

Mais a y regarder de plus prés, la belle pelouse verte n’est pas verte sans raison.
C’est un espace verdoyant, atteint d’une soif perpétuelle, avide d'engrais et de produit phyto sanitaire.
Sa gourmandise n’a rien a envié à un champ de maïs.

Le golf  international de Longwy, de 27 trous, siphonnera en eau potable l’équivalent d’une ville de 12.000 à 15.000 habitants

Certes, les golfs, on fait des progrès , rationnalisent et économisent, polluent  mais moins.

Ce projet pharaonique s’affranchit de toutes les contraintes :
la destruction d’espaces naturels,
la destruction  de la  bio diversité
les risques d'affaissements
la déforestation du site
la destruction de 2 plans d'eau,

Les opposants à ce projet ne pèsent pas lourd, quand certains de nos élus de la communauté des communes ont décidé de valider "cet authentique et valorisant  projet" sur des friches industrielles.

Ces mêmes friches industrielles qui 10 ans auparavant avaient étè subventionées par la CEE afin d'y créer une zone de promenade et de circuits découvertes.

Cela fait si longtemps, que les parrains de ce dossier, sont devenus obsolétes, aphones.....
"Il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé des problémes pour les résoudre" disait Albert Einstein

c'est donc mathématique.....l'equation du Golf est posée......ne reste plusqu'à la résoudre
Un appel est lancé à nos Amis Mathematiciens, pour proposer et résoudre une équation


 2006
La communauté des communes de Longwy envisage, sur la commune de Longwy , de créer sur plus de 120 hectares, pour la somme modique budgetisée de 5 millions d’euros , la création de 2 Golfs

L’un d’un 18 trous
L’autre de 9 trous
Ce qui fait un total de 27 trous

fin des travaux 2008, 2009......2010........2011..........2012...........

En 2013: 
le 18 trous n'est même pas commencé........................
il n'y a que le 9 trous qui est  jouable  avec deja 10 millions d'euros ........investis..ou engloutis...

Et  un 28 ème trous se trouve dans les méandres des  finances publiques locales

Donc sur Longwy, nous risquons d'avoir un Golf à 28 trous, Etonnant Non!!!!!!!

Certes à ce stade on s’éloigne du trou pour entrer dans la catégorie du gouffre.....

Nous pourrions l'appeler   Gouffre International de Longwy

Alors si vous avez l âme d’un mécène,  cher contribuable, investissez dans l intérêt général , parrainer le  Gouffre  International de Longwy et affranchissez vous des contraintes

Notre AG de 2013

Association Contre le Golf de Longwy


Invitation à l’Assemblée Générale Ordinaire.


Longwy, le 6 mai 2013

Madame, Monsieur,


Nous vous invitons cordialement à l’assemblée générale ordinaire de l’association qui aura lieu :
Vendredi 31 mai 2013 à 20 heures

Centre Social -salle 3
16 Avenue A.Malraux.
54400 Longwy-Haut



L’ordre du jour sera le suivant :

1) Rapports moral et d’activités.

2) Rapport financier.

3 )Rapport d’orientations.

4) Questions diverses.

Nous aurons l’occasion de vous informer des nouveaux développements  financiers de ce dossier, qui fera couler encore beaucoup d'encre......................

Une visite »découverte » est prévue sur le parcourt du 18 trous le 1er juin à 15h à l’entrée de Saint Charles (parking sur votre gauche en arrivant de la route départementale reliant Mexy à Saint Charles).

La visite guidée dure environ 2 h;

Prévoir des chaussures de marche ou de sport, ou des bottes.

La visite serait reportée en cas de fortes pluies.

Le Président : Daniel Cano,


Contacts :
contrelegolf@gmail.com
dan.cano@yahoo.fr

Blog de l’association :golf-de-longwy-petition.blogspot.com

parler de trou

il est normal de parler de trou pour un golf
 la question  est :
                le trou financier porte quel numero sur un parcourt de 18 trous

toujours la guerre du GOLF

Le jugement rendu par le Tribunal administratif est en attente.......

Résumé du litige le golf de longwy

Pour bien comprendre ,notre démarche et notre combat contre le golf de longwy

           rappel des faits 

AT                    ATENTION, UN GOLF PEUT EN CACHER UN AUTRE !

  P                      Projet initial : 300 000 €.

  A                       ce jour : 14 millions € d’argent public engloutis !

   Juin 2002 :

proposition par quelques golfeurs de la création d’un Golf Compact Urbain (9 trous) en fond de vallée de Senelle sur 7 ha pour un coût prévisionnel de 300 000 €.

Avril 2006 :

 la Communauté de Communes de l’Agglomération de Longwy (CCAL) vote (à une très courte majorité) un investissement de 5,2 millions € h.t. pour un golf de 128 ha (avec un parcours de 18 trous d’une longueur de 6,2 kms + une école golf + un practice ; soit 27 trous au total + un club house) à financement exclusivement public.

Juin 2006 :

 à l’initiative d’un collectif de citoyens, remise au Président de la CCAL d’une pétition hostile à ce projet comportant plus de 4200 signatures.

Mars 2008 :

 avis négatif délivré par la Direction Départementale 54 motivé par les risques d’affaissements miniers.

Novembre 2009 :

 cessation d’activité de l’entreprise chargée du gros œuvre (CEVIE).

date de l’arrêt des travaux par l’entreprise CEVIE, le site du parcours restant à réaliser, couvrant environ 120 ha sur les coteaux et le plateau, est en voie de dégradation rapide : affaissements miniers, résurgences de sources, végétation envahissante, matériel abandonné, local technique vandalisé …

Mars 2010 :

 annulation par le T.A. de Nancy de la délibération de la CCAL d’avril 2006 fondant le golf de Longwy.

Automne 2010

 La CCAL a contacté à quatre entreprises spécialisées, escomptant ainsi associer le secteur privé dans les travaux d’achèvement et l’impliquer dans la future exploitation du site… sans aucune suite à ce jour,

Octobre 2011 :

 mise en service de l’école de golf et du practice en fond de vallée (comprenant de fait 10 trous).

Octobre 2012

  les dépenses d’investissement déjà engagées par la CCAL et cumulées avec le montant des avenants      récemment votés s’élèvent à 12,2 millions € (subventions publiques incluses).

Il faut également savoir que :

Un déboisement de près de 24 ha a été exécuté,

Le comblement à 70 % des 2 étangs a été réalisé pour les besoins du projet,

L’exploitation de l’équipement global prévu entraînerait notamment : une consommation en eau équivalente à celle d’une commune de 3500 habitants, une cotisation individuelle annuelle d’environ 1400 €,

Ce coût n’intègre pas les dépenses prises en charge par d’autres financeurs publics comme les plantations, le bassin de rétention, la création des 2 étangs… et les dépenses à venir comme l’acquisition des terrains d’assiette des voies d’accès et du parking, l’inévitable surcoût induit par l’état de friches du site du parcours restant à réaliser, la clôture de protection, l’aménagement d’une cuisine au club house, la remise à niveau du local technique (400 m2) vandalisé…

Par ailleurs :

Cet équipement, à soi-disant vocation internationale, n’a bénéficié d’aucun financement européen,

La CCAL ne s’est toujours pas prononcée sur le devenir et la valorisation du haut-fourneau couché.

        Le positionnement et les propositions alternatives de l’association :

Pas un centime de plus d’argent public en investissement pour le golf !

Pas de subvention d’équilibre ou de fonctionnement en plus par la CCAL pour la partie basse du golf (école de golf et practice) qui se ferait au détriment d’autres projets plus utiles !

Pour que l’argent public serve au plus grand nombre, une réorientation du projet d’un parcours de ‘’18 trous’’ est encore possible pour, par exemple :

-          une aire de loisirs ouverte à tous,

-          un lieu de la mémoire industrielle et ouvrière,

-          un accueil d’associations à caractère d’agglomération,

-          un espace d’éducation à la nature et à l’environnement,

-           

L’Association contre le Golf de Longwy se tient à disposition de tous pour :

-          fournir les documents démontrant que le montant de dépenses publiques (déjà réalisées ou sur le point de l’être) estimé à hauteur de 14 millions € est d’ores et déjà dépassé,

-          organiser des visites sur le terrain* prouvant, au vu de l’état du site, que cette somme risque d’augmenter rapidement.

Comment soutenir notre association pour exiger de la CCAL l’organisation d’un référendum local portant sur la réorientation de ce projet 

En signant la pétition proposée et en versant une contribution financière.

                        Octobre 2012,

                       L’association contre le Golf de Longwy.

* Une visite est prévue le samedi 20 octobre à 15 h.

 Lieu de regroupement : route départementale 201 reliant Mexy à Haucourt-Saint-Charles,

sur le parking situé à gauche, au niveau du panneau d’entrée de localité indiquant ‘’ Saint-Charles’’.

Contacts et renseignements : contrelegolf@gmail.com e

Les engagements seront tenus, les pertes aussi....

"les engagements seront tenus."....dixit le president de la CCAL

il faudra aussi   vous engager sur les pertes, à venir et avenir .... alors..........Mr le président.....

la récréation est finie....ce n'est pas faute de vous avoir prévenu....

lettre ouverte au président de la CCAL de Longwy

Lettre ouverte de l’Association contre le Golf de Longwy’’




à Monsieur le Président de la CCAL.


Tout d’abord, nous prenons acte que notre opération ‘’Au golf, citoyens !’’, visites du site du golf organisées dans le cadre des Journées du Patrimoine, a contraint la CCAL, et ce pour la première fois, à tenter de se justifier sur le sujet auprès des contribuables de l’Agglomération de Longwy.

 
S’il vous plaît, Monsieur le Président de la CCAL expliquez-nous, suite à votre interview parue dans le Républicain Lorrain du 22 septembre dernier :


d’où proviennent les subventions que vous évoquez et versées à hauteur de 3,3 millions € par le Conseil Général 54 et le Conseil Régional de Lorraine, si ce n’est des impôts locaux réglés par les contribuables de l’agglomération de Longwy, du département et de la région lorraine ?

d’où proviennent les 4 millions d’ € supplémentaires votés le 28 juin dernier par la CCAL (en plus des 7,3 millions d’€ déjà engagés), si ce n’est, une fois encore, des impôts réglés par les seuls contribuables de l’agglomération ?

d’où provient le financement de toutes les autres dépenses prises en charge exclusivement par d’autres organismes publics que la CCAL, si ce n’est des impôts réglés par les contribuables ?


A toutes fins utiles, l’Association contre le Golf de Longwy se tient à disposition de tous (élus et non élus) pour :

- fournir les documents démontrant que le montant de dépenses publiques (déjà réalisées ou sur le point de l’être) de 15 millions d’€ h.t. est d’ores et déjà dépassé,

- organiser des visites sur le terrain prouvant, au vu de l’état du site, que la somme évoquée risque d’augmenter rapidement.


En tout état de cause, nous sommes à des années-lumière
du projet initial de Golf Compact Urbain de 300 000 € h.t.


S’il vous plaît, Monsieur le Président de la CCAL, expliquez-nous pourquoi la CCAL a résilié le contrat la liant à l’entreprise CEVIE chargée du gros-œuvre en mars 2010, si ce n’est suite à la défaillance de celle-ci en novembre 2009 ?


Comme nous excluons la mauvaise foi de votre part,
 le fait d’imputer le retard pris par ce chantier à l’action de notre association (annulation par le Tribunal Administratif de Nancy de la délibération fondatrice du golf en mars 2010) illustre une méconnaissance inquiétante du dossier.

Nous réitérons notre offre :
de débattre et d’exposer nos propositions alternatives avancées depuis longtemps afin que les dépenses réalisées et à venir sur le site du ‘’18 trous’’ bénéficient à un maximum d’habitants de notre agglomération.

Une réorientation du projet pourrait par ailleurs faire l’objet d’un référendum local.


Association contre le Golf de Longwy, le 24.09.2012.

golf de longwy: un projet à ré orienter

le temps c'est de l'argent pour les contribuables de la CCAL  de longwy...
SVP
 ouvrez le dossier Golf International de Longwy,
SVP
prenez le temps de relire le dossier,
SVP
 comprenez  que le plan financier n'est  en équilibre, que grâce aux subventions.....
SVP
J'ai peur qu'a la fin , de ce projet pharaonique, nous, contribuables, payons pour des erreurs d'appréciation..........
SVP
SVP
En bon gestionnaire, fait vos comptes.....avec une calculatrice et non pas de tête........

1 millions d'euros, mieux que le loto

il s'agirait que notre président de la CCAL  fasse un peu les comptes avant de s'obstiner à tenir "les engagemets"
7 millions à ce jour  et un golf pas fini +5 millions pour finir le 18 trous+ 1,2 millions +..................

Pourrais je avoir aussi un ticket gagnant au loto de la CCAL
pad de chance au grattage mais 100% de chance au votage

Patrimoine caché

Le theme de l'annee 2012 était" le patrimoine caché" Notre association a pris au pied de la lettre ce théme...effectivement, le Golf International de Longwy est un patrimoine caché.... plus de 80 personnes ont ete interessée par la visite, du futur ex probable peut etre 18 trous.... FR3 est venu sur le site, TSR est aussi venu

il est dommage que les élus ne prennent pas conscience du gouffre de ce dossier "Golf de Longwy" il serait temps de prendre une calculette, nous arrivons a 12 millions d'euros pour un projet qui ne sera jamais fini Cet argent pourrait servir a d'autres projets......

nous avons tenus notre AG et nous avons fixes nos objectifs

250.000 euros pour le golf... RE Pourquoi

strong>le 13 janvier 2012, le journal local que le golf de longwy depasse toute les prévisons: 130 golfeurs .........bravo

"le directeur est un homme heureux "dixit l'article
pour continuer dans l'article ce directeur présume que les anti golf sont venus découvrir les lieux mais que ces memes anti golfeurs ne sont pas manifestés..

Mais qui peut nous expliquer pourquoi la CCAL de longwy à octroyer une subvention de
250.000 euros à ce golf.

Pourquoi toutes les entreprises de longwy et des alentours ne pourraient pas aussi recevoir une telle somme pour développer leur activité ou tout simplement avoir un bilan financier en équilibre..........

ce projet golfique est à lui tout seul un jeu d'équilibre

il y a pleins de choses à faire avec 250.000 euros...

le blog est ouvert à toute proposition : qui a besoin de 250.000 euros,

une poesie...en toute liberté

j'ai repris ce commentaire ,laissé, par un poete
merci à lui
je me permet de le remettre à la lumiere


Sur les friches de senelle tombeaux a ciel ouvert
La pluie remplace le feu et l’herbe le béton
Plus de crassier dans le ciel, plus aucune trace du fer
A part un haut fourneaux couché comme un pion

Des messieurs en cravate dont on ignore le nom
Veulent implanter un golf pour quelques mégalos
Faudrait se bouger le cul même si mis en prison
Les bourgeois d’a coter remplacent les métallos

L’endroit manque de lumière et les nuits sont glacials
On est bien loin du temps où le rouge rayonnait
La terre est historique, pas du tout commerciale
Faudrait pas que des golfeurs viennent nous la piétinée

Prenez les stades de foot, prenez les champs de blé
Par grâce ne pillez pas les friches de Senelle
Prenez vos pieds de vignes et faites en du rosé
Mais laissé reposé les friches de Senelle


Loïc, chanteur du groupe punk Lorraine Coeur d'Acier

le tribunal deboute notre association

n'en deplaise , malgre ce jugement, notre demarche contre le golf continue

assemblée du 18 avril 2011

<

illusion..

si vous prenez le temps, de vous promener sur le site du futur ex probable surement
golf Européen de Longwy.
la face cachée laisse apparaitre :
*des glissements de terrain qui avait été prévus et actés dans un rapport resté sous une pile de dossiers.....
* des arbres qui se couchent suite à ses glissements de terrain......
........................une honte
* une pollution sur le site


mais la face visible laisse deviner

* un terrain arrosé, entretenu et d'aprés les dernieres news, le pratice serait prés à ouvrir

de la poudre de perlinpinpin

invitation assembléé générale du 18 avril 2011

Association Contre le Golf de Longwy



Invitation à l’Assemblée Générale Ordinaire.



Longwy, le 2 avril 2011.

Madame, Monsieur,


Nous vous invitons cordialement à l’assemblée générale ordinaire de l’association qui aura lieu :

Lundi 18 Avril 2011 à 20 heures
au Centre Social ---1er étage---
16 Avenue A.Malraux.
54400 Longwy-Haut

L’ordre du jour sera le suivant :

Rapports moral et d’activités.

Rapport financier.

Rapport d’orientations.

Questions diverses.

Appel à candidatures pour compléter le bureau de l’association.

Nous aurons l’occasion de vous informer des tout nouveaux développements du dossier.

Rappels statutaires :
- Seules les personnes à jour de cotisation annuelle (5 euros minimum) à la date de l’assemblée générale auront droit de vote (possibilité de régulariser sur place)
- Un membre peut être porteur de 2 procurations maximum.
Contacts :
Secrétaire : Marc Agostini, marcago@free.fr 03 82 26 11 03

Président : Daniel Cano, dan.cano@yahoo.fr 03 82 23 78 70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coupon-procuration à renseigner le cas échéant (merci d’en établir un autre sur le même modèle en cas de besoin) :

Nom : Prénom : Adresse :

Donne pouvoir à Nom : Prénom : Adresse :

Pour voter en mes lieu et place lors de l’assemblée générale du 18 avril 2011

Signature :

golf des villes, golf des champs

il est certain que l'orientation du golf pose, toujours et encore de gros problemes
mais une tendance se dessine

il y aura surement peut etre 2 ex futurs problables surement Golfs à longwy

le golf des villes

situe à l'entrée de la ville de longwy, l'endroit porte à sourire pour les longoviciens mais porte à l'admiration aux touristes de passage.
trés tape à l'oeil,lorsque vous vous rendez sur le point de vue du Belvédere
trop de vert qui verdoie, ne doit pas nous noyer.....

tres propre, trop propre afin de faire croire que cet espace re-verdit à 2 reprises
sur des fonds publics, doit servir de vitrine au Grand Longwy....

la Grandeur ne se mesure pas à la couleur du vert... Mais l'Histoire ne retiendra que les Noms de ces 3 personnes ( JPD,JMF,EJ ) de ce projet fou que pour leurs Entetements à poursuivre la dérive financiere...
JPD le dupont-inventeur du projet
JMF le 2eme dupont du projet
EJ le pas de chance du projet






le golf des champs
cette partie du golf sur le haut de saint charles est en friche,laissée à l'abandon
par obligation..suite au jugement du tribunal administratif de Nancy fevrier 2010
la nature a deja commencé à reprendre ses droits .....

le développement durable existe à LONGWY ...de façon involontaire.....

la CCAL de Longwy met en place le Droit à la Nature et devrait expérimenter ce concept sur d'autres endroits....





le trou financier de ce projet pharaonique ne sera jamais caché

golf de longwy, les avocats sont contents

Pour ce futur ex probable surement raccourci golf de longwy, seuls les avocats ont un solde positif sur ce dossier. Pour le reste, rien ne change.....le golf serait reduit de 3/4 sur la superficie d'apres la commission d'enquete..
Pour justifier toutes ces dépenses,honteuses avec de l'argent publique, la communauté des communes de longwy n'a pas d'autre choix que de sortir la tete haute de ce dossier, en ouvrant un simili golf practice....
Avec le manque d'argent, il n'est pas sur que l herbe sur ce golf soit verte... les options coutent chers, de nos jours.....................................................

Flyer golfique.. une fronde longovicienne !!!!!!

il est logique de donner libre expression à ce tract, recu dans les boites aux lettres de longwy
Nous ne citerons que les ecrits sur le golf de longwy
En personne avertie, Mr Jean Luc André lance des pavés dans les greens du futur ex probable surement Golf de Longwy......13 millions euros......pour un projet initial de 5 millions euros...........
Que de gaspillages d'argent,
que de temps perdu pour une conclusion qui n'en devient plus qu'inévitable
voila 4 ans , que vous essayons de faire reveiller les consciences
Non rien n'est perdu, ce projet peut etre arrêté...

3 sons de cloches

à lire et à méditer, 3 avis bien différents
c'est pas bien rassurrant ce projet

encore 2,5 millions euros pour en finir.....

il est rassurant de savoir que l'argent public ,coule à flots et re- coule aussi les comptes financier de la Communauté des communes de longwy .
Tous les grands projets pourront etre surement réalisés, comme le dit si bien le tres honorable HOMME CRAVATE SUR LA PHOTO
" FRERE jACQUES, FRERE JACQUES dormez vous, arretez de sonner les matines"
arretez vos bling ,bling .....
une mission d'information sur le golf a ete mise en place....merci.. de cette initiative un peu tardive......
Heureusement que tous les membres de cette mission, sont tous experts et comptétents dans la conception des golfs..

un golf à 2 voir 3 vitesses...the turtle golf

1550 petitions données à la ccal de longwy

petit reportage lors de la remise de nos petitions a Mr le président de la CCAL
edouard Jacques

1550 signatures en 1 mois ...bravo pour l'exploit...

Mr le président de la CCAL
Au cas, vous n'auriez pas compris cette 2eme petitions:

Toutes les personnes signataires demandent :

que le projet du futur ex probable surement golf de Longwy soit ré-orienté vers d'autres activités de loisirs
qu'un maximun de contribuables appartenant à la CCAL profite de cette espace
que ce site ne soit plus réservé à une élitec'est simple à comprendre .....alors pourquoi tant d'hésitations,

Mr le président de la CCAL, l'erreur est encore et restera toujours humaine
un peu de bons sens mais dans le bon sens....
une boussole ,comme cadeau vous ferez surement plaisir, vous qui avez perdu le Nord dans ce dossier ...

bien à vous

la 1er pétitons avait recu 5550 signatures ....

signez la petition contre le golf

notre pétition contre le golf est toujours active
à ce jour , nous avons 1550 signatures
aidez nous
à manifester votre refus de ce projet ...pharaonique.........
. http://www.mesopinions.com
et tapez golf de longwy

merci

l'argent coule à flot.

nos elus allouent de l'argent assez facilement.....
arretez ce gaspillage ...
dissocier la construction club house avec le reste du golf,est une manoeuvre tres
intelligente..
c'est comme dissocier la roue de secour d'une voiture aux 4 autres roues....
a quoi pourrait servir un batiment avec un desert de verdure autour...
il serait temps d'exposer le fond des idées et de devenir honnete....
arretez de naviguer à vue ,cher capitaine...... certains de vos matelots ne tiennent vraiment plus la barre
........................Capitaine, oh mon capitaine............

il serait temps d'arreter ce jeu de monopoly...de passer au juste prix...
il est si facile de voter des rallonges budgetaires en passant par des avenants

le 9 trous..nouvelle invention...
une idée qui vient de nulle part , mettre un pansement sur une jambe de bois, tourner en rond, un effet de manche...

et pourquoi pas un golf à 12 trous:
1 trou pour chaque mois de l'année
1 trou pour les chaque signes du zodiaque

allez faites nous rire, encore

face book et les anti golfs

les anti golf peuvent se retrouver sur Face Book
merci à cette initiative
toutes vos idées, soutiens, aides seront acceptés sur ce groupe

merci à ces internautes qui réagissent contre ce golf et qui nous soutiennent contre ce dossier

le futur ex probable surement golf de Longwy n'a pas fini de faire semer beaucoup de semences de gazon

noter notre adresse mail contrelegolf@gmail.com

enfin, une commission d'information se constitue

un peu de sagesse de nos élus
cette commission devrait permettre d'y voir plus clair sur ce futur ex probable surement golf de longwy...
il n'est jamais trop tard pour bien faire sur ce dossier

....reveil des consciences!!!!!! pour certains élus

En passant à l'heure d'été, certains élus ont eu un déclic dans leur reveil.
Remettre les pendules à l'heure sur le dossier du Golf,
voila une idée qui est bonne

Dire que le Golf est à 95% fini, que les initiateurs du golf arrete leurs gros mensonges

le golf house, pas fini et loin d'etre fini.en chantier..et quel chantier..

le grillage, qui entoure le golf, pas fini et toujours tres loin car pas commencé

les greens, pas du tout ,mais alors pas du tout vert

et tout le reste à finir, pas encore fini ..

soit au total il reste 55% à finir avant de voir le gazon pousser mais à ...quelle date déja.......

le vietnam a ete le bourbier des états unis
le golf est le bourbier de la CCAL.....



Par contre, je suis d'accord de dire que 95% du golf est une erreur politique.
le 5% restant, sont l'erreur humaine pour ce projet

GOLF.de longwy...erreur de casting.trop ennuis.....

rien n'est perdu,
la recherche d'une destination finale, pour ce futur ex probable golf de Longwy serait de prendre la bonne décision... une decision n'ont pas politique mais une décision censée.....
un moratoire serait le bien venu,
une enquete sur l'utilisation des fonds investis serait aussi une nécessité

re-donnez une vie à ce chantier moribond
que la betise s'arrete

Appel à la sagesse, à nos élus de CCAL

Lettre ouverte aux élus de la C.C.A.L

le 23 mars 2010.


Madame, Monsieur, les élus de la CCAL


Nous faisons appel aujourd’hui à votre sagesse…


La décision du Tribunal Administratif de Nancy, qui annule la délibération de la C.C.A.L. du 27 avril 2006 instituant le golf, sanctionne symboliquement la gestion calamiteuse de ce projet par les deux présidents qui se sont succédé à la tête de ce dossier.

Le projet de golf de Longwy se situe désormais à un tournant. …………..

D’autant que son coût d’investissement explose (risque que nous avions souligné dès 2006).

Le président de la CCAL souhaite vous soumettre à court terme de nouveaux avenants : salle de séminaires, honoraires d’architecte supplémentaires, renchérissement (et à quel niveau ?) dû à la contractualisation avec une nouvelle entreprise.
Un peu plus tard il faudra financer les accès, le parking, les clôtures, les ‘’imprévus’’ (résurgences d’eau, affaissements de terrain, ‘’découverte’’ de contraintes sidérurgiques …) etc…

Par ailleurs, et pour rappel, il faut prendre en considération les dépenses non budgétées par la C.C.A.L. au titre du projet de golf mais également financées exclusivement par des fonds publics :
*construction pour environ 1,7 million d’euros il y a une dizaine d’années de 2 étangs, et comblés en majeure partie car devenus un obstacle pour le golf,
*surdimensionnement au seul usage du golf du bassin de rétention de la Z.A.C. de Mexy,
*plantations d’un coût de 150 537 euros H.T. pris en charge par l’Etablissement Public Foncier de Lorraine.

Rappelons que ce financement à 100% public est alimenté essentiellement par nos impôts intercommunaux, départementaux et régionaux et que cet équipement à soi-disant vocation transfrontalière ne bénéficie d’aucune subvention européenne.

On assiste bien là à une véritable dérive financière !
Toutes dépenses confondues, le coût initial voté en 2006 de 5,120 millions H.T. d’euros est en passe de franchir la barre des 10 millions d’euros !

Nous nous situons donc bien loin du projet d’origine (golf compact urbain de 7 hectares), proposé et soutenu en 2002 par les ‘’Amis du golf’’, estimé alors à 300 000 euros H.T..




Rappelons également que l’engagement financier de la C.C.A.L. devait être plafonné à 1/3 du coût du projet retenu (délibération du 6/10/2005), et relevé en outre par le rapport de la Chambre Régionale des Comptes de Lorraine daté du 5/06/2008.

Force est de constater, qu’à ce jour, l’effort financier de la C.C.A.L. dépasse de 36 % ce qui était prévu !
Les futures dépenses d’investissement se réaliseront immanquablement au détriment des capacités financières de la C.C.A.L.

Quant à la future exploitation de cet équipement votre président est sur le point de vous demander d’engager la collectivité en faveur de l’exploitant sur la durée du contrat d’affermage à hauteur de 290 000 euros sous la forme de subventions déguisées d’équilibre directes ou indirectes.

Tout ceci sans mesurer réellement les énormes risques encourus sur le moyen et le long terme concernant la pérennité de ce golf dont la C.C.A.L., faut-il le rappeler, restera propriétaire quoi qu’il advienne !


Madame, Monsieur, nous faisons donc appel à votre sagesse pour mettre un terme à cette gabegie de deniers publics.

A ceux d’entre vous qui ont voté pour ce projet en son temps nous disons qu’il n’est pas déshonorant de reconnaître son erreur comme l’a publiquement fait votre collègue de Réhon, Yves Jeunesse.

Nous vous proposons de décider un moratoire pour :

- évaluer objectivement l’état de la situation, les évolutions prévisibles du dossier et son intérêt réel pour la population de notre agglomération,
- débattre des différentes alternatives possibles relatives à une réorientation du projet au profit du plus grand nombre (nous considérons qu’il est encore temps de réaffecter cet immense espace en, entre autres, une zone de loisirs ouverte à tous les habitants de notre agglomération),
- organiser une consultation des habitants de la C.C.A.L. par voie de référendum local, comme nous l’avions déjà proposé en vain en mai 2008 au nouveau président élu de la C.C.A.L.


Restant à votre totale disposition pour tout échange sur le sujet, recevez, Madame, Monsieur, l’assurance de nos confiantes salutations.

Pour les membres du bureau de l’Association contre le Golf de Longwy :
Marc Agostini, Dominique Mauvais, Renzo Molli, Christian Pszczolinski, Philippe Spillmann,

Le président, Daniel Cano.


Association contre le Golf de Longwy
2 C Allée des Acacias
54350 Mont Saint Martin
Tél : 03 82 23 78 70
dan.cano@yahoo.fr

far west au Golf : indiens et cow boys

le golf de longwy, contrarié

Le tribunal administratif de Nancy a tranché par un jugement du 16 mars 2010

le golf de longwy .....se meurt......

balle tragique sur le parcours.. au golf...de longwy...

un accident de par-cour, sur la construction du futur ex probable surement golf de Longwy crée des misères .....
l'herbe risque de ne pas être pour l' année 2010
la faute à qui...au mauvais temps, à la photosynthèse....
rien de tout cela, la faute à pas de chance...mais à force l'addition n'est plus salée, elle en devient amère..
Madame La CCAL, à la croisée des chemins, une pause est nécessaire .
Ce projet qui gonfle tant de têtes et qui fait exploser les dépenses nécessite de toute urgence, l'intervention de gens compétents en la matière pour requalifier le projet. Arrêtez de vous frotter les chevilles
..........................STOP au gaspillage de notre argent publique.....