Dans Golf, il y a en 2 sous entendus
1°
Une activité relaxante, technique et passionnante, on y joue souvent entre gens de bonne compagnie.
2°
Une gigantesque pelouse parsemée de piquets, et comme c’est vert du sol au plafond, un golf vous délivre une image de naturel .
Mais a y regarder de plus prés, la belle pelouse verte n’est pas verte sans raison.
C’est un espace verdoyant, atteint d’une soif perpétuelle, avide d'engrais et de produit phyto sanitaire.
Sa gourmandise n’a rien a envié à un champ de maïs.
Le golf international de Longwy, de 27 trous, siphonnera en eau potable l’équivalent d’une ville de 12.000 à 15.000 habitants
Certes, les golfs, on fait des progrès , rationnalisent et économisent, polluent mais moins.
Ce projet pharaonique s’affranchit de toutes les contraintes :
la destruction d’espaces naturels,
la destruction de la bio diversité
les risques d'affaissements
la déforestation du site
la destruction de 2 plans d'eau,
Les opposants à ce projet ne pèsent pas lourd, quand certains de nos élus de la communauté des communes ont décidé de valider "cet authentique et valorisant projet" sur des friches industrielles.
Ces mêmes friches industrielles qui 10 ans auparavant avaient étè subventionées par la CEE afin d'y créer une zone de promenade et de circuits découvertes.
Cela fait si longtemps, que les parrains de ce dossier, sont devenus obsolétes, aphones.....
"Il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé des problémes pour les résoudre" disait Albert Einstein
c'est donc mathématique.....l'equation du Golf est posée......ne reste plusqu'à la résoudre
Un appel est lancé à nos Amis Mathematiciens, pour proposer et résoudre une équation
2006
La communauté des communes de Longwy envisage, sur la commune de Longwy , de créer sur plus de 120 hectares, pour la somme modique budgetisée de 5 millions d’euros , la création de 2 Golfs
L’un d’un 18 trous
L’autre de 9 trous
Ce qui fait un total de 27 trous
fin des travaux 2008, 2009......2010........2011..........2012...........
En 2013:
le 18 trous n'est même pas commencé........................
il n'y a que le 9 trous qui est jouable avec deja 10 millions d'euros ........investis..ou engloutis...
Et un 28 ème trous se trouve dans les méandres des finances publiques locales
Donc sur Longwy, nous risquons d'avoir un Golf à 28 trous, Etonnant Non!!!!!!!
Certes à ce stade on s’éloigne du trou pour entrer dans la catégorie du gouffre.....
Nous pourrions l'appeler Gouffre International de Longwy
Alors si vous avez l âme d’un mécène, cher contribuable, investissez dans l intérêt général , parrainer le Gouffre International de Longwy et affranchissez vous des contraintes
14 mai, 2013
Notre AG de 2013
Association Contre le Golf de Longwy
Invitation à l’Assemblée Générale Ordinaire.
Longwy, le 6 mai 2013
Madame, Monsieur,
Nous vous invitons cordialement à l’assemblée générale ordinaire de l’association qui aura lieu :
Vendredi 31 mai 2013 à 20 heures
Centre Social -salle 3
16 Avenue A.Malraux.
54400 Longwy-Haut
L’ordre du jour sera le suivant :
1) Rapports moral et d’activités.
2) Rapport financier.
3 )Rapport d’orientations.
4) Questions diverses.
Nous aurons l’occasion de vous informer des nouveaux développements financiers de ce dossier, qui fera couler encore beaucoup d'encre......................
Une visite »découverte » est prévue sur le parcourt du 18 trous le 1er juin à 15h à l’entrée de Saint Charles (parking sur votre gauche en arrivant de la route départementale reliant Mexy à Saint Charles).
La visite guidée dure environ 2 h;
Prévoir des chaussures de marche ou de sport, ou des bottes.
La visite serait reportée en cas de fortes pluies.
Le Président : Daniel Cano,
Contacts :
contrelegolf@gmail.com
dan.cano@yahoo.fr
Blog de l’association :golf-de-longwy-petition.blogspot.com
Invitation à l’Assemblée Générale Ordinaire.
Longwy, le 6 mai 2013
Madame, Monsieur,
Nous vous invitons cordialement à l’assemblée générale ordinaire de l’association qui aura lieu :
Vendredi 31 mai 2013 à 20 heures
Centre Social -salle 3
16 Avenue A.Malraux.
54400 Longwy-Haut
L’ordre du jour sera le suivant :
1) Rapports moral et d’activités.
2) Rapport financier.
3 )Rapport d’orientations.
4) Questions diverses.
Nous aurons l’occasion de vous informer des nouveaux développements financiers de ce dossier, qui fera couler encore beaucoup d'encre......................
Une visite »découverte » est prévue sur le parcourt du 18 trous le 1er juin à 15h à l’entrée de Saint Charles (parking sur votre gauche en arrivant de la route départementale reliant Mexy à Saint Charles).
La visite guidée dure environ 2 h;
Prévoir des chaussures de marche ou de sport, ou des bottes.
La visite serait reportée en cas de fortes pluies.
Le Président : Daniel Cano,
Contacts :
contrelegolf@gmail.com
dan.cano@yahoo.fr
Blog de l’association :golf-de-longwy-petition.blogspot.com
05 mars, 2013
parler de trou
la question est :
le trou financier porte quel numero sur un parcourt de 18 trous
25 novembre, 2012
13 octobre, 2012
Résumé du litige le golf de longwy
Pour bien comprendre ,notre démarche et notre combat contre le golf de longwy
rappel des faits
AT ATENTION, UN GOLF PEUT EN CACHER UN
AUTRE !
P Projet initial :
300 000 €.
A ce jour : 14 millions €
d’argent public engloutis !
Juin
2002 :
proposition par quelques golfeurs
de la création d’un Golf Compact Urbain (9 trous) en fond de vallée de Senelle
sur 7 ha
pour un coût prévisionnel de 300 000 €.
Avril 2006 :
la Communauté de Communes
de l’Agglomération de Longwy (CCAL) vote (à une très courte majorité) un
investissement de 5,2 millions € h.t. pour un golf de 128 ha (avec un parcours de
18 trous d’une longueur de 6,2 kms + une école golf + un practice ; soit
27 trous au total + un club house) à financement exclusivement public.
Juin 2006 :
à l’initiative d’un collectif de citoyens,
remise au Président de la CCAL
d’une pétition hostile à ce projet comportant plus de 4200 signatures.
Mars 2008 :
avis négatif délivré par la Direction Départementale
54 motivé par les risques d’affaissements miniers.
Novembre 2009 :
cessation d’activité de
l’entreprise chargée du gros œuvre (CEVIE).
date de l’arrêt des travaux par
l’entreprise CEVIE, le site du parcours restant à réaliser, couvrant environ 120 ha sur les coteaux et le
plateau, est en voie de dégradation rapide : affaissements miniers,
résurgences de sources, végétation envahissante, matériel abandonné, local
technique vandalisé …
Mars 2010 :
annulation par le T.A. de
Nancy de la délibération de la
CCAL d’avril 2006 fondant le golf de Longwy.
Automne 2010
La CCAL a contacté à quatre
entreprises spécialisées, escomptant ainsi associer le secteur privé dans les
travaux d’achèvement et l’impliquer dans la future exploitation du site… sans
aucune suite à ce jour,
Octobre 2011 :
mise en service de l’école de golf et du
practice en fond de vallée (comprenant de fait 10 trous).
Octobre 2012
les dépenses d’investissement déjà engagées par la CCAL et cumulées avec le
montant des avenants récemment votés
s’élèvent à 12,2 millions € (subventions publiques incluses).
Il faut également savoir que :
Un
déboisement de près de 24 ha
a été exécuté,
Le comblement
à 70 % des 2 étangs a été réalisé pour les besoins du projet,
L’exploitation de l’équipement
global prévu entraînerait notamment : une consommation en eau équivalente
à celle d’une commune de 3500 habitants, une cotisation individuelle annuelle
d’environ 1400 €,
Ce coût n’intègre pas les dépenses
prises en charge par d’autres financeurs publics comme les plantations, le
bassin de rétention, la création des 2 étangs… et les dépenses à venir comme
l’acquisition des terrains d’assiette des voies d’accès et du parking,
l’inévitable surcoût induit par l’état de friches du site du parcours restant à
réaliser, la clôture de protection, l’aménagement d’une cuisine au club house,
la remise à niveau du local technique (400 m2) vandalisé…
Par ailleurs :
Cet équipement, à soi-disant vocation internationale, n’a
bénéficié d’aucun financement européen,
La CCAL ne s’est toujours pas
prononcée sur le devenir et la valorisation du haut-fourneau couché.
Le positionnement et les propositions
alternatives de l’association :
Pas un centime de plus d’argent public en investissement pour le
golf !
Pas de subvention d’équilibre ou
de fonctionnement en plus par la
CCAL pour la partie basse du golf (école de golf et practice)
qui se ferait au détriment d’autres projets plus utiles !
Pour que l’argent public serve au plus grand nombre, une réorientation du
projet d’un parcours de ‘’18 trous’’ est encore possible pour, par exemple :
-
une aire de loisirs ouverte à tous,
-
un lieu de la mémoire industrielle et ouvrière,
-
un accueil d’associations à caractère d’agglomération,
-
un espace d’éducation à la nature et à l’environnement,
-
L’Association contre le Golf de Longwy se tient à
disposition de tous pour :
-
fournir les documents démontrant que le montant de
dépenses publiques (déjà réalisées ou sur le point de l’être) estimé à hauteur
de 14 millions € est d’ores et déjà dépassé,
-
organiser des visites sur le terrain* prouvant, au vu
de l’état du site, que cette somme risque d’augmenter rapidement.
Comment soutenir notre association pour exiger de la CCAL l’organisation d’un
référendum local portant sur la réorientation de ce projet
En signant la pétition proposée et en versant une
contribution financière.
Octobre
2012,
L’association contre le Golf de Longwy.
* Une visite est prévue
le samedi 20 octobre à 15 h.
Lieu de regroupement : route départementale
201 reliant Mexy à Haucourt-Saint-Charles,
sur le parking situé
à gauche, au niveau du panneau d’entrée de localité indiquant ‘’
Saint-Charles’’.
Contacts et renseignements :
contrelegolf@gmail.com e
06 octobre, 2012
Les engagements seront tenus, les pertes aussi....
il faudra aussi vous engager sur les pertes, à venir et avenir .... alors..........Mr le président.....
la récréation est finie....ce n'est pas faute de vous avoir prévenu....
lettre ouverte au président de la CCAL de Longwy
Lettre ouverte de l’Association contre le Golf de Longwy’’
à Monsieur le Président de la CCAL.
Tout d’abord, nous prenons acte que notre opération ‘’Au golf, citoyens !’’, visites du site du golf organisées dans le cadre des Journées du Patrimoine, a contraint la CCAL, et ce pour la première fois, à tenter de se justifier sur le sujet auprès des contribuables de l’Agglomération de Longwy.
S’il vous plaît, Monsieur le Président de la CCAL expliquez-nous, suite à votre interview parue dans le Républicain Lorrain du 22 septembre dernier :
d’où proviennent les subventions que vous évoquez et versées à hauteur de 3,3 millions € par le Conseil Général 54 et le Conseil Régional de Lorraine, si ce n’est des impôts locaux réglés par les contribuables de l’agglomération de Longwy, du département et de la région lorraine ?
d’où proviennent les 4 millions d’ € supplémentaires votés le 28 juin dernier par la CCAL (en plus des 7,3 millions d’€ déjà engagés), si ce n’est, une fois encore, des impôts réglés par les seuls contribuables de l’agglomération ?
d’où provient le financement de toutes les autres dépenses prises en charge exclusivement par d’autres organismes publics que la CCAL, si ce n’est des impôts réglés par les contribuables ?
A toutes fins utiles, l’Association contre le Golf de Longwy se tient à disposition de tous (élus et non élus) pour :
- fournir les documents démontrant que le montant de dépenses publiques (déjà réalisées ou sur le point de l’être) de 15 millions d’€ h.t. est d’ores et déjà dépassé,
- organiser des visites sur le terrain prouvant, au vu de l’état du site, que la somme évoquée risque d’augmenter rapidement.
En tout état de cause, nous sommes à des années-lumière
du projet initial de Golf Compact Urbain de 300 000 € h.t.
S’il vous plaît, Monsieur le Président de la CCAL, expliquez-nous pourquoi la CCAL a résilié le contrat la liant à l’entreprise CEVIE chargée du gros-œuvre en mars 2010, si ce n’est suite à la défaillance de celle-ci en novembre 2009 ?
Comme nous excluons la mauvaise foi de votre part,
le fait d’imputer le retard pris par ce chantier à l’action de notre association (annulation par le Tribunal Administratif de Nancy de la délibération fondatrice du golf en mars 2010) illustre une méconnaissance inquiétante du dossier.
Nous réitérons notre offre :
de débattre et d’exposer nos propositions alternatives avancées depuis longtemps afin que les dépenses réalisées et à venir sur le site du ‘’18 trous’’ bénéficient à un maximum d’habitants de notre agglomération.
Une réorientation du projet pourrait par ailleurs faire l’objet d’un référendum local.
Association contre le Golf de Longwy, le 24.09.2012.
à Monsieur le Président de la CCAL.
Tout d’abord, nous prenons acte que notre opération ‘’Au golf, citoyens !’’, visites du site du golf organisées dans le cadre des Journées du Patrimoine, a contraint la CCAL, et ce pour la première fois, à tenter de se justifier sur le sujet auprès des contribuables de l’Agglomération de Longwy.
S’il vous plaît, Monsieur le Président de la CCAL expliquez-nous, suite à votre interview parue dans le Républicain Lorrain du 22 septembre dernier :
d’où proviennent les subventions que vous évoquez et versées à hauteur de 3,3 millions € par le Conseil Général 54 et le Conseil Régional de Lorraine, si ce n’est des impôts locaux réglés par les contribuables de l’agglomération de Longwy, du département et de la région lorraine ?
d’où proviennent les 4 millions d’ € supplémentaires votés le 28 juin dernier par la CCAL (en plus des 7,3 millions d’€ déjà engagés), si ce n’est, une fois encore, des impôts réglés par les seuls contribuables de l’agglomération ?
d’où provient le financement de toutes les autres dépenses prises en charge exclusivement par d’autres organismes publics que la CCAL, si ce n’est des impôts réglés par les contribuables ?
A toutes fins utiles, l’Association contre le Golf de Longwy se tient à disposition de tous (élus et non élus) pour :
- fournir les documents démontrant que le montant de dépenses publiques (déjà réalisées ou sur le point de l’être) de 15 millions d’€ h.t. est d’ores et déjà dépassé,
- organiser des visites sur le terrain prouvant, au vu de l’état du site, que la somme évoquée risque d’augmenter rapidement.
En tout état de cause, nous sommes à des années-lumière
du projet initial de Golf Compact Urbain de 300 000 € h.t.
S’il vous plaît, Monsieur le Président de la CCAL, expliquez-nous pourquoi la CCAL a résilié le contrat la liant à l’entreprise CEVIE chargée du gros-œuvre en mars 2010, si ce n’est suite à la défaillance de celle-ci en novembre 2009 ?
Comme nous excluons la mauvaise foi de votre part,
le fait d’imputer le retard pris par ce chantier à l’action de notre association (annulation par le Tribunal Administratif de Nancy de la délibération fondatrice du golf en mars 2010) illustre une méconnaissance inquiétante du dossier.
Nous réitérons notre offre :
de débattre et d’exposer nos propositions alternatives avancées depuis longtemps afin que les dépenses réalisées et à venir sur le site du ‘’18 trous’’ bénéficient à un maximum d’habitants de notre agglomération.
Une réorientation du projet pourrait par ailleurs faire l’objet d’un référendum local.
Association contre le Golf de Longwy, le 24.09.2012.
golf de longwy: un projet à ré orienter
SVP
ouvrez le dossier Golf International de Longwy,
SVP
prenez le temps de relire le dossier,
SVP
comprenez que le plan financier n'est en équilibre, que grâce aux subventions.....
SVP
J'ai peur qu'a la fin , de ce projet pharaonique, nous, contribuables, payons pour des erreurs d'appréciation..........
SVP
SVP
En bon gestionnaire, fait vos comptes.....avec une calculatrice et non pas de tête........
24 septembre, 2012
1 millions d'euros, mieux que le loto
il s'agirait que notre président de la CCAL fasse un peu les comptes avant de s'obstiner à tenir "les engagemets"
7 millions à ce jour et un golf pas fini +5 millions pour finir le 18 trous+ 1,2 millions +..................
Pourrais je avoir aussi un ticket gagnant au loto de la CCAL
pad de chance au grattage mais 100% de chance au votage
Patrimoine caché
15 avril, 2012
250.000 euros pour le golf... RE Pourquoi
strong>le 13 janvier 2012, le journal local que le golf de longwy depasse toute les prévisons: 130 golfeurs .........bravo
"le directeur est un homme heureux "dixit l'article
pour continuer dans l'article ce directeur présume que les anti golf sont venus découvrir les lieux mais que ces memes anti golfeurs ne sont pas manifestés..
Mais qui peut nous expliquer pourquoi la CCAL de longwy à octroyer une subvention de
250.000 euros à ce golf.
Pourquoi toutes les entreprises de longwy et des alentours ne pourraient pas aussi recevoir une telle somme pour développer leur activité ou tout simplement avoir un bilan financier en équilibre..........
ce projet golfique est à lui tout seul un jeu d'équilibre
il y a pleins de choses à faire avec 250.000 euros...
le blog est ouvert à toute proposition : qui a besoin de 250.000 euros,
09 octobre, 2011
une poesie...en toute liberté
j'ai repris ce commentaire ,laissé, par un poete
merci à lui
je me permet de le remettre à la lumiere
Sur les friches de senelle tombeaux a ciel ouvert
La pluie remplace le feu et l’herbe le béton
Plus de crassier dans le ciel, plus aucune trace du fer
A part un haut fourneaux couché comme un pion
Des messieurs en cravate dont on ignore le nom
Veulent implanter un golf pour quelques mégalos
Faudrait se bouger le cul même si mis en prison
Les bourgeois d’a coter remplacent les métallos
L’endroit manque de lumière et les nuits sont glacials
On est bien loin du temps où le rouge rayonnait
La terre est historique, pas du tout commerciale
Faudrait pas que des golfeurs viennent nous la piétinée
Prenez les stades de foot, prenez les champs de blé
Par grâce ne pillez pas les friches de Senelle
Prenez vos pieds de vignes et faites en du rosé
Mais laissé reposé les friches de Senelle
Loïc, chanteur du groupe punk Lorraine Coeur d'Acier
merci à lui
je me permet de le remettre à la lumiere
Sur les friches de senelle tombeaux a ciel ouvert
La pluie remplace le feu et l’herbe le béton
Plus de crassier dans le ciel, plus aucune trace du fer
A part un haut fourneaux couché comme un pion
Des messieurs en cravate dont on ignore le nom
Veulent implanter un golf pour quelques mégalos
Faudrait se bouger le cul même si mis en prison
Les bourgeois d’a coter remplacent les métallos
L’endroit manque de lumière et les nuits sont glacials
On est bien loin du temps où le rouge rayonnait
La terre est historique, pas du tout commerciale
Faudrait pas que des golfeurs viennent nous la piétinée
Prenez les stades de foot, prenez les champs de blé
Par grâce ne pillez pas les friches de Senelle
Prenez vos pieds de vignes et faites en du rosé
Mais laissé reposé les friches de Senelle
Loïc, chanteur du groupe punk Lorraine Coeur d'Acier
le tribunal deboute notre association
n'en deplaise , malgre ce jugement, notre demarche contre le golf continue
04 mai, 2011
<
10 avril, 2011
illusion..
si vous prenez le temps, de vous promener sur le site du futur ex probable surement
golf Européen de Longwy.
la face cachée laisse apparaitre :
*des glissements de terrain qui avait été prévus et actés dans un rapport resté sous une pile de dossiers.....
* des arbres qui se couchent suite à ses glissements de terrain......
........................une honte
* une pollution sur le site
mais la face visible laisse deviner
* un terrain arrosé, entretenu et d'aprés les dernieres news, le pratice serait prés à ouvrir
de la poudre de perlinpinpin
golf Européen de Longwy.
la face cachée laisse apparaitre :
*des glissements de terrain qui avait été prévus et actés dans un rapport resté sous une pile de dossiers.....
* des arbres qui se couchent suite à ses glissements de terrain......
........................une honte
* une pollution sur le site
mais la face visible laisse deviner
* un terrain arrosé, entretenu et d'aprés les dernieres news, le pratice serait prés à ouvrir
de la poudre de perlinpinpin
invitation assembléé générale du 18 avril 2011
Association Contre le Golf de Longwy
Invitation à l’Assemblée Générale Ordinaire.
Longwy, le 2 avril 2011.
Madame, Monsieur,
Nous vous invitons cordialement à l’assemblée générale ordinaire de l’association qui aura lieu :
Lundi 18 Avril 2011 à 20 heures
au Centre Social ---1er étage---
16 Avenue A.Malraux.
54400 Longwy-Haut
L’ordre du jour sera le suivant :
Rapports moral et d’activités.
Rapport financier.
Rapport d’orientations.
Questions diverses.
Appel à candidatures pour compléter le bureau de l’association.
Nous aurons l’occasion de vous informer des tout nouveaux développements du dossier.
Rappels statutaires :
- Seules les personnes à jour de cotisation annuelle (5 euros minimum) à la date de l’assemblée générale auront droit de vote (possibilité de régulariser sur place)
- Un membre peut être porteur de 2 procurations maximum.
Contacts :
Secrétaire : Marc Agostini, marcago@free.fr 03 82 26 11 03
Président : Daniel Cano, dan.cano@yahoo.fr 03 82 23 78 70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coupon-procuration à renseigner le cas échéant (merci d’en établir un autre sur le même modèle en cas de besoin) :
Nom : Prénom : Adresse :
Donne pouvoir à Nom : Prénom : Adresse :
Pour voter en mes lieu et place lors de l’assemblée générale du 18 avril 2011
Signature :
Invitation à l’Assemblée Générale Ordinaire.
Longwy, le 2 avril 2011.
Madame, Monsieur,
Nous vous invitons cordialement à l’assemblée générale ordinaire de l’association qui aura lieu :
Lundi 18 Avril 2011 à 20 heures
au Centre Social ---1er étage---
16 Avenue A.Malraux.
54400 Longwy-Haut
L’ordre du jour sera le suivant :
Rapports moral et d’activités.
Rapport financier.
Rapport d’orientations.
Questions diverses.
Appel à candidatures pour compléter le bureau de l’association.
Nous aurons l’occasion de vous informer des tout nouveaux développements du dossier.
Rappels statutaires :
- Seules les personnes à jour de cotisation annuelle (5 euros minimum) à la date de l’assemblée générale auront droit de vote (possibilité de régulariser sur place)
- Un membre peut être porteur de 2 procurations maximum.
Contacts :
Secrétaire : Marc Agostini, marcago@free.fr 03 82 26 11 03
Président : Daniel Cano, dan.cano@yahoo.fr 03 82 23 78 70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coupon-procuration à renseigner le cas échéant (merci d’en établir un autre sur le même modèle en cas de besoin) :
Nom : Prénom : Adresse :
Donne pouvoir à Nom : Prénom : Adresse :
Pour voter en mes lieu et place lors de l’assemblée générale du 18 avril 2011
Signature :
12 février, 2011
golf des villes, golf des champs
il est certain que l'orientation du golf pose, toujours et encore de gros problemes
mais une tendance se dessine
il y aura surement peut etre 2 ex futurs problables surement Golfs à longwy
le golf des villes
situe à l'entrée de la ville de longwy, l'endroit porte à sourire pour les longoviciens mais porte à l'admiration aux touristes de passage.
trés tape à l'oeil,lorsque vous vous rendez sur le point de vue du Belvédere
trop de vert qui verdoie, ne doit pas nous noyer.....
tres propre, trop propre afin de faire croire que cet espace re-verdit à 2 reprises
sur des fonds publics, doit servir de vitrine au Grand Longwy....
la Grandeur ne se mesure pas à la couleur du vert... Mais l'Histoire ne retiendra que les Noms de ces 3 personnes ( JPD,JMF,EJ ) de ce projet fou que pour leurs Entetements à poursuivre la dérive financiere...
JPD le dupont-inventeur du projet
JMF le 2eme dupont du projet
EJ le pas de chance du projet
le golf des champs
cette partie du golf sur le haut de saint charles est en friche,laissée à l'abandon
par obligation..suite au jugement du tribunal administratif de Nancy fevrier 2010
la nature a deja commencé à reprendre ses droits .....
le développement durable existe à LONGWY ...de façon involontaire.....
la CCAL de Longwy met en place le Droit à la Nature et devrait expérimenter ce concept sur d'autres endroits....
le trou financier de ce projet pharaonique ne sera jamais caché
mais une tendance se dessine
il y aura surement peut etre 2 ex futurs problables surement Golfs à longwy
le golf des villes
situe à l'entrée de la ville de longwy, l'endroit porte à sourire pour les longoviciens mais porte à l'admiration aux touristes de passage.
trés tape à l'oeil,lorsque vous vous rendez sur le point de vue du Belvédere
trop de vert qui verdoie, ne doit pas nous noyer.....
tres propre, trop propre afin de faire croire que cet espace re-verdit à 2 reprises
sur des fonds publics, doit servir de vitrine au Grand Longwy....
la Grandeur ne se mesure pas à la couleur du vert... Mais l'Histoire ne retiendra que les Noms de ces 3 personnes ( JPD,JMF,EJ ) de ce projet fou que pour leurs Entetements à poursuivre la dérive financiere...
JPD le dupont-inventeur du projet
JMF le 2eme dupont du projet
EJ le pas de chance du projet
le golf des champs
cette partie du golf sur le haut de saint charles est en friche,laissée à l'abandon
par obligation..suite au jugement du tribunal administratif de Nancy fevrier 2010
la nature a deja commencé à reprendre ses droits .....
le développement durable existe à LONGWY ...de façon involontaire.....
la CCAL de Longwy met en place le Droit à la Nature et devrait expérimenter ce concept sur d'autres endroits....
le trou financier de ce projet pharaonique ne sera jamais caché
12 novembre, 2010
golf de longwy, les avocats sont contents
Pour ce futur ex probable surement raccourci golf de longwy, seuls les avocats ont un solde positif sur ce dossier. Pour le reste, rien ne change.....le golf serait reduit de 3/4 sur la superficie d'apres la commission d'enquete..
Pour justifier toutes ces dépenses,honteuses avec de l'argent publique, la communauté des communes de longwy n'a pas d'autre choix que de sortir la tete haute de ce dossier, en ouvrant un simili golf practice....
Avec le manque d'argent, il n'est pas sur que l herbe sur ce golf soit verte... les options coutent chers, de nos jours.....................................................
Inscription à :
Articles (Atom)